民事

显示全部楼层 · 2022-12-24 04:06:40

你好，我在13年11月份与洛阳天足神韵签订一份施工合同，工程造价315万，加增加项目大约350万，按合同条款付款方式，30%，20%，30%，15%，但是在施工期间甲方没有一次按合同付款，都得多次催讨，造成我工人误工严重，在工程做到90%的时候，甲方以材料不符合要求为由，大理石大面积返工，损失40多万，我实在没能力支撑下去，于甲方协商，甲方不给于支持，我只好停工，其中有部分农民工资，和供应商款没付，停工甲方不满，14年8月以合同咋骗罪把我刑拘在洛阳看守所呆37天，咋骗罪没成立释放我，由于农民工和供应商多次到甲方要钱，没结果，于15年4月把我于甲方告上法庭，甲方又以我拖工期为由告我，赔偿100万，于5月5号在洛阳开庭，我没有去应诉，原因是我连去的路费都没，还有老哥得癌症晚期，我知道我个老百姓不可能打赢这官司，更拿不出钱请律师，我不知道法院会怎么判决，会不会追究我刑事责任，我没能力还那100万，希望律师能指条明路。

千问 · 2022-12-24 04:06:40

协商不成时可以到法院起诉解决！