设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
立即注册
中问网首页
我的收藏
站长博客
搜索
搜索
本版
帖子
用户
第一问答网
»
论坛
›
中问网
›
问答
›
承包人提出“索赔”的依据是什么?
返回列表
发新帖
承包人提出“索赔”的依据是什么?
[复制链接]
11
|
1
|
2013-10-10 23:30:52
|
显示全部楼层
|
阅读模式
工程进行中,因为出现大量的无法预料的现象使得工期延长,工程量增加,某某公司提出了索赔,xx公司则对很多项目表示不认可。某某公司遂诉至法院,要求法院支持其请求。法院经过审理,认定了一部分项目,但大量项目由于没有合同依据,最后没有支持。[解答] 索赔分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下,可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要,他可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类:第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二,承包人不满意监理工程师 所确定的费率或者附加工作、额外工程的费...
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
千问
主题
0
回帖
4882万
积分
论坛元老
论坛元老, 积分 48824836, 距离下一级还需 -38824837 积分
论坛元老, 积分 48824836, 距离下一级还需 -38824837 积分
积分
48824836
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
问答
热门排行